Nutzungs- und Vermittlungsbedingungen

1. Zweck und Funktionsweise der Plattform

Die Plattform elektroheizung-ersetzen-bern.ch (betrieben von Fernando Herrero Ruiz, handelnd unter Smithbros Productions) dient der Entgegennahme und administrativen Prüfung von Anfragen zum Ersatz von Elektroheizungen im Kanton Bern. Sie vermittelt — wenn möglich — den Kontakt zwischen anfragenden Personen und einem unabhängigen Fachbetrieb.

Die Nutzung der Plattform und das Absenden einer Anfrage sind für Sie kostenlos. Es entsteht keine Verpflichtung zur Annahme eines Angebots eines vermittelten Fachbetriebs.

2. Kein Anspruch auf Vermittlung

Die Vermittlung an einen Fachbetrieb ist nicht garantiert. Sie hängt insbesondere ab von:

• der Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit Ihrer Angaben
• der Lage Ihrer Liegenschaft im Kanton Bern
• der Verfügbarkeit eines passenden unabhängigen Fachbetriebs in Ihrer Region

Smithbros Productions behält sich vor, Anfragen ohne Angabe von Gründen nicht weiterzuleiten. Aus der Nutzung der Plattform entsteht kein Anspruch auf Vermittlung.

3. Kein Werkvertrag mit Smithbros Productions

Zwischen Ihnen und Smithbros Productions kommt kein Werkvertrag, kein Dienstleistungsvertrag und kein Beratungsvertrag über die Planung, Beratung, Ausführung oder Förderung des Heizungsersatzes zustande. Smithbros Productions führt keine Heizungs-, Elektro-, Sanitär- oder Installationsarbeiten aus und erbringt keine Energieberatung.

Die Rolle von Smithbros Productions beschränkt sich auf den Betrieb dieser Plattform und die administrative Prüfung und mögliche Weiterleitung Ihrer Anfrage.

4. Verantwortung und Haftung des Fachbetriebs

Sämtliche technischen, rechtlichen und handwerklichen Leistungen im Zusammenhang mit dem Ersatz Ihrer Elektroheizung werden ausschliesslich durch den von Ihnen beauftragten unabhängigen Fachbetrieb erbracht. Smithbros Productions übernimmt keine Verantwortung und keine Haftung für:

• die fachliche Qualität der Arbeit des vermittelten Fachbetriebs
• die Einhaltung von Fristen und Terminen
• Mängel, Schäden oder Verzögerungen bei der Ausführung
• die Richtigkeit von Beratung, Offerten oder Kostenangaben des Fachbetriebs
• die Erfüllung gesetzlicher, kantonaler oder kommunaler Vorschriften durch den Fachbetrieb

5. Richtigkeit der übermittelten Daten

Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Angaben im Kontaktformular wahrheitsgemäss und vollständig sind. Falsche oder unvollständige Angaben können dazu führen, dass Ihre Anfrage nicht bearbeitet oder nicht weitergeleitet werden kann.

6. Keine Preisgarantie, keine Termingarantie, keine Fördergarantie

Smithbros Productions gibt keine Garantie für:

• die Höhe der Kosten des Heizungsersatzes
• die Einhaltung bestimmter Ausführungstermine oder Fertigstellungsfristen
• die Bewilligung, Höhe oder Auszahlung von Förderbeiträgen
• die Verfügbarkeit eines bestimmten Heizsystems oder einer bestimmten Ersatzlösung

Kosten, Preise, Termine und Förderungen werden ausschliesslich vom beauftragten Fachbetrieb ermittelt und kommuniziert.

7. Keine Garantie zur Ersatzpflicht und Ausnahmen

Smithbros Productions kann keine verbindliche Auskunft darüber geben, ob für Ihre konkrete Elektroheizung eine Ersatzpflicht besteht, ob Ausnahmen oder Sonderregelungen gelten oder ob Ihr Heizsystem unter die geltenden kantonalen Vorschriften fällt. Diese Beurteilung obliegt ausschliesslich den zuständigen kantonalen Stellen, Fachbetrieben und qualifizierten Energieberatern.

8. Technische Verfügbarkeit und Unterbrechungen

Smithbros Productions ist bemüht, die Plattform möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf bereitzuhalten. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Plattform zeitweise aufgrund technischer Störungen, Wartungsarbeiten oder höherer Gewalt nicht oder nur eingeschränkt verfügbar ist. Aus solchen Unterbrechungen entstehen keine Ansprüche.

9. Datenschutz

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt gemäss unserer Datenschutzerklärung. Mit dem Absenden des Kontaktformulars und dem Setzen der entsprechenden Checkboxen willigen Sie in die dort beschriebene Verarbeitung Ihrer Daten ein.

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf diese Nutzungs- und Vermittlungsbedingungen findet Schweizer Recht Anwendung, soweit rechtlich zulässig. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Betreibers in Radolfzell, Deutschland. Für Konsumenten bleibt der gesetzliche Gerichtsstand an ihrem Wohnsitz vorbehalten.

11. Änderungen der Bedingungen

Smithbros Productions behält sich vor, diese Nutzungs- und Vermittlungsbedingungen jederzeit zu ändern. Die zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage gültige Fassung ist jeweils auf dieser Seite abrufbar.

Stand: Juli 2030